Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en werken uitgevoerd door CreJetion bv, met maatschappelijke zetel te Hooidonk 26, 2431 Laakdal, ingeschreven in de KBO onder nummer BE0748.769.427 (hierna: “CreJetion”, “wij” of “ons”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst verklaart de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.
1. Offertes en prijzen
1.1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.
1.2. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.3. Prijzen worden vastgesteld op basis van de gegevens die door de klant zijn verstrekt. Onjuiste of onvolledige informatie kan aanleiding geven tot prijsaanpassing.
1.4. Indien de prijzen van materialen of lonen tussen de offerte en de uitvoering stijgen omwille van externe factoren (bv. grondstofprijzen, brandstofprijzen, wettelijke lasten), behoudt CreJetion zich het recht voor deze meerkosten door te rekenen, mits bewijs en duidelijke communicatie aan de klant.
2. Overeenkomst en uitvoering
2.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door CreJetion of na ondertekening van de offerte door de klant.
2.2. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de afgesproken planning. Opgegeven termijnen zijn steeds indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, tenzij in geval van opzet of zware fout van CreJetion.
2.3. Werken worden uitgevoerd door CreJetion zelf en/of onder toezicht van de zaakvoerder, eventueel met inschakeling van onderaannemers.
3. Wijzigingen en meerwerken
3.1. Wijzigingen aan de overeenkomst of bijkomende werken kunnen enkel worden uitgevoerd na akkoord van beide partijen.
3.2. Meerwerken die niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen, worden afzonderlijk aangerekend op basis van de gangbare uur- of stukprijzen.
4. Medewerking van de klant
4.1. De klant zorgt ervoor dat de werf toegankelijk en voorbereid is voor de uitvoering van de werken (bv. nutsvoorzieningen, vergunningen, werfveiligheid).
4.2. Indien werken worden vertraagd door omstandigheden die niet aan CreJetion te wijten zijn (bv. vertraging architect, laattijdige beslissingen, onvoorziene ondergrondse obstakels), kan de planning worden aangepast en kunnen bijkomende kosten worden aangerekend.
5.Betalingsvoorwaarden
5.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, gelden volgende betalingsmodaliteiten:
* Voorschot bij ondertekening offerte/vooraleer aanvang van de werken (50% van het totaalbedrag).
* Tussentijdse facturatie naarmate de werken vorderen/vooraleer oplevering (45% van het totaalbedrag).
* Na oplevering het resterende bedrag van (5% van het totaalbedrag).
5.2. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.3. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €75.
6. Oplevering en aanvaarding
6.1. De werken worden geacht voorlopig opgeleverd te zijn bij beëindiging en na inspectie samen met de klant.
6.2. Eventuele zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de voorlopige oplevering gemeld te worden. Latere klachten over zichtbare gebreken worden niet aanvaard.
6.3. Verborgen gebreken dienen binnen een redelijke termijn en uiterlijk 6 maanden na oplevering schriftelijk te worden gemeld.
7. Aansprakelijkheid en garantie
7.1. CreJetion is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verkeerde of onvolledige informatie verstrekt door de klant.
7.2. Wij garanderen een correcte uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst. Voor materialen geldt de garantie zoals verstrekt door de fabrikant of leverancier.
7.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of vertraging.
8. Overmacht
CreJetion is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet kunnen uitvoeren van werken door omstandigheden buiten onze wil om, zoals slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, pandemieën, materiaaltekorten of overheidsmaatregelen.
9. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde materialen blijven eigendom van CreJetion tot volledige betaling van de facturen door de klant.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar CreJetion gevestigd is bevoegd, tenzij dwingende wetgeving anders bepaalt.